根据FIDIC的规定,承包商应在索赔事件发生后的28天之内分别向()发出索赔通知,进行施工索赔。
A.监理工程师
B.法院
C.仲裁机构
D.业主
E.索赔专家
A.监理工程师
B.法院
C.仲裁机构
D.业主
E.索赔专家
根据FIDIC的规定,承包商应在索赔事件发生后的()天之内分别向监理工程师和业主发出索赔通知,进行施工索赔。
A.7
B.28
C.56
D.84
按FIDIC的规定,承包商应在索赔事件发生后的28天之内仅向业主发出索赔通知即可。()
A.正确
B.错误
A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长
B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告
C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可
D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔
问题:
(1)监理工程师认为承包商第二次提交的索赔报告超过了28天的实效,不予索赔。是否正确?(2)监理工程师审查索赔事实应作哪些查证工作?各做何处理?
(3)若监理工程师批准承包商的费用索赔,则:①如果由于监理工程师提供的有差错的资料而导致承包商的工作量大大增加,由此而产生的费用索赔是否应包括利润?②如果承包商按照监理工程师提供的有差错的放线资料已经实施了,承包商对已完工程进行改正或补救而增加的费用是否应包括利润?
A.因承包商的严重违约行为,业主解除合同
B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准
C.对业主与承包商的合同纠纷,仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款,承包商拒绝支付
D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后,超过42天未派人修补缺陷工程,业主请其他承包商修复
E.专业监理
背景资料
某国际大酒店工程属于外资贷款项目,业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包商自行采购。在工程进行过程中出现了以下事件:
事件一:当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到货,使该项作业从7月3日至7月16日停工(该项作业的总时差为零)。
事件二:7月7日至7月9日因现场停水、停电使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。
事件三:7月14日至7月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰开工推迟(该项作业的总时差为4天)。
承包商针对以上事件于7月20日向工程师提交了一份索赔意向书,并于7月25日提交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细资料。其计算书如下:
(1)工期索赔:1)框架柱绑扎:14天(7月3日至7月16日);2)砌砖:3天(7月7日至7月9日);3)抹灰:4天(7月14日至7月17日)。工期索赔共计21天。(2)费用索赔:1)窝工人工费用:①钢筋绑扎:45人?20.15元/工日X 14天=12694.5元;②砌砖:40人X 20.15元/工日X 3天=2418元;③抹灰:45人?20.15元/工日X 4天=3627元。2)窝工机械费用:①塔吊一台:600元/天?14天=8400元;②混凝土搅拌机一台:65元/天X 14天=910元;③砂浆搅拌机一台:35元/天?(3 4)天=245元。3)保函费延期补偿:(2000万元X 10%?6%o/365天)X 21天=690.41元。4)增加管理费:(12694.5 2418 3627 8400 910 245 690.41)元?15%=4373.74元。5)增加利润:(12694.5 2418 3627 8400 910 245 690.41 4373.74)元?7%=2335.11元。费用索赔总计:12694.5 2418 3627 8400 910 245 690.41 4373.74 2335.11=35693.76元。
问题:
1.承包商提出的工期索赔是否正确?应予批准的工期索赔为多少天?
2.假定双方协商一致,窝工机械设备费用索赔按台班单价的65%计取;考虑对窝工工人应该合理安排从事其他作业后的降效损失,窝工人工费用索赔按10元/工日计取,保函费用计算方式合理;管理费用和利润不补偿。请计算费用索赔额。
A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14日内,向发包人提交索赔意向通知书
B.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28日内,向发包人提交索赔意向通知书
C.承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利
D.索赔事件具有连续影响的,承包人可不用提交延续索赔通知
E.索赔事件影响结束后的28日内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书
下列选项中不符合FIDIC《土木工程施工合同条件》对履约担保规定的是()。
A.当向业主提交履约保函时,承包人应将这一情况通知工程师
B.在承包人根据合同完成施工和竣工,并修补了任何缺陷前,履约担保将一直有效
C.在发出缺陷责任证书后不应对该担保提出索赔,并应在上述缺陷责任证书发出后28天内将该保函退还给承包人
D.如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时,承包人应在收到中标函后28天内,按投标书附件中注明的金额取得担保,并将此保函提交给业主